Source: https://tendernation.io/opportunities/01a140a6-e772-7139-bd5b-ae5d29f15840/belgium-construction-work-marche-de-travaux-ayant-pour-objet-la-renovation-d closed BE open procedure # Construction work – Marché de travaux ayant pour objet la rénovation du bâtiment A13 présent sur le site de la SONACA - Lot 1 – Partie 1 [Igretec - SECTEUR 2](https://tendernation.io/buyers/igretec-secteur-2) Estimated value Not stated Published 17 Nov 2025 Deadline Closed 19 Dec 2025 ## Who can bid - Open procedure Anyone can submit a full tender; there is no shortlisting stage. ## About this tender Comme indiqué au point 0. du CSCH « Points d’attention – Informations relatives au contexte du marché », le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la rénovation de bâtiments présents sur le site de la SONACA, subdivisé en plusieurs « volets », subdivisés eux-mêmes en lots répartis en fonction de l’emplacement géographique des bâtiments dont il est question et de la nature des travaux à exécuter. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le Marché 3 – Lot 1, étant un marché de travaux ayant pour objet la rénovation du bâtiment A13 – partie 1. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le lot 1 – Partie 1 de la rénovation du bâtiment A13. Dans le cadre de ce cahier spécial des charges, l’appellation « marché » sera utilisée pour désigner le lot 1. Le lot 2 fera l’objet d’une autre soumission. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Read full description ## CPV classification Construction work Source Tenders Electronic Daily (EU) · Notice 760280-2025 [View official notice](https://ted.europa.eu/en/notice/760280-2025) Never miss a tender like this again Get AI summaries, deadline alerts and a bid pipeline for tenders matched to your business. Free to start. [Track tenders free](https://tendernation.io/register) [Buyer profile Igretec - SECTEUR 2: past awards and live tenders](https://tendernation.io/buyers/igretec-secteur-2) [Sector More Construction work tenders](https://tendernation.io/sectors/construction-work) ## More tenders like this [Bannister Sports Centre Athletic Track Soft Market Testing Exercise · Harrow Council · 38 days left · 26 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a1540d-d9e4-71cb-ad57-1603e9042fec/bannister-sports-centre-athletic-track-soft-market-testing-exercise) [Hdc-1714 wadkins pavilion refurbishment · Harborough District Council · 39 days left · 27 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a155bf-f664-72f9-9823-a85d6cddbdc6/hdc-1714-wadkins-pavilion-refurbishment) [Design, supply, and Installation of Newbiggin Skatepark Extension · Newbiggin Town Council · 35 days left · 23 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a15552-19a2-7348-a5cc-3f5ae51ef934/design-supply-and-installation-of-newbiggin-skatepark-extension) [Tender for the design, supply, delivery and installation of a modular UNIT and associated works at ARC healthy living, irvinestown. peaceplus funded upgrade works · Fermanagh and Omagh District Council · 14 days left · 2 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a15552-1b74-73ec-a6f6-a1af37959997/tender-for-the-design-supply-delivery-and-installation-of-a-modular-unit-and-a) [ESPH AB RDC Sidley Depot (ESPH753) · Rother District Council · 49 days left · 7 Dec 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a15552-1d19-7155-8fe0-0d917105fca8/esph-ab-rdc-sidley-depot-esph753) [Demolition, Design and Construction of Howard's Lane Public Toilets, Howard's Lane, Wareham · Wareham Town Council · 88 days left · 15 Jan 2027](https://tendernation.io/opportunities/01a15552-1d8a-7277-bc5b-edc9a127ee5b/demolition-design-and-construction-of-howards-lane-public-toilets-howards-la)