Source: https://tendernation.io/opportunities/01a1409a-5626-73ff-8060-9fe8e7f3397f/hungary-repair-and-maintenance-services-k25125-ipari-karcher-tipusu-ge closed HU open procedure Suitable for SMEs # Repair and maintenance services – K25125 – Ipari - KÄRCHER típusú - gépek karb, jav. [BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság](https://tendernation.io/buyers/bkm-budapesti-kozmuvek-nonprofit-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag) Estimated value Not stated Published 27 Jan 2026 Deadline Closed 27 Feb 2026 ## Who can bid - Buyer says suitable for SMEs The buyer ticked “suitable for SMEs” on the notice. Anyone can still bid. - Open procedure Anyone can submit a full tender; there is no shortlisting stage. [More contracts for small businesses and VCSEs](https://tendernation.io/opportunities/for-small-businesses) ## About this tender K25125 – Ipari - KÄRCHER típusú - gépek karbantartása, meghibásodás esetén eseti javítása és ehhez szükséges alkatrészek, tartozékok biztosítása II.2.4) Közbeszerzés leírása - BT24 mező folytatása: Felek a megkötendő szerződés keretében megállapodnak, hogy Nyertes Ajánlattevő az egyedi megrendelés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megkezdi a javítási munkálatokat. A megrendelések közös szabálya a teljesítési határidő kezdete tekintetében: A teljesítési határidő első napja az Ajánlatkérő elektronikus úton (e-mailen) kiadott egyedi megrendelése Nyertes Ajánlattevő általi írásos (e-mail) visszaigazolásának napját (megrendelés kézhezvételének napja) követő munkanap. Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyedi megrendelés kiadásától számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül az Ajánlatkérő részére elektronikus levél (e-mail) formájában visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás az egyedi megrendelés elküldésétől számított 1 (egy) munkanapon belül nem történik meg Nyertes Ajánlattevő részéről, akkor Ajánlatkérő a teljesítési határidőt az egyedi megrendelés elküldését követő 1. (első) munkanapot (megrendelés kézhezvételének napja) követő munkanaptól számítja. Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által megrendelt javítási feladatokat a megrendelés – szerződés 4.2.3. pontja szerinti - kézhezvételét követő - a javítási árajánlat alapján Ajánlatkérő által kiadott - megrendelésben munkanapban megadott (amely nem lehet több 20 (húsz) munkanapnál) teljesítési határidőn belül kell elvégeznie. Az 1/a sz. mellékletben (ártáblázat/ajánlati lap keretében) megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 24 hónapra kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. A szerződés teljesítése során a Nyertes Ajánlattevő az 1/a sz. mellékletben nem szereplő alkatrész(ek) ellenértékét a beszerzési árára számolt árrés (a 6. számú ár szempont esetében megadott, %-ban kifejezett érték) mértékével növelten számolhatja el. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő beszerzési árára vonatkozó számla devizában (pl. EUR. stb.) került kiállításra, úgy annak összege, ellenértéke ezen számla teljesítési dátumának napján érvényes MNB középárfolyamon kerül átváltásra HUF-ra. A nyertes ajánlattevő elvégzendő feladatok pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás, szerződés tervezet (szolgáltatási keretszerződés tervezet) tartalmazza. BT-300 mező folytatása (II.2.14. - További információk pont): Indexálás: Felek a megkötendő szerződés keretében megállapodnak, hogy Nyertes Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követő 12 (tizenkettő) havonta legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti az egységárak változtatását (a továbbiakban: Indexálás), amelynek mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által az Indexálás kezdeményezése időpontját megelőző naptári év (előző 12 hónap, január 1. és december 31. közötti időszak) vonatkozó ipari termelői árindex mértékét. Nyertes Ajánlattevő az Indexálásra vonatkozó igényét köteles írásban megküldeni Ajánlatkérőnek, ismertetve az Indexálás %-os mértékét, az így módosuló egységárakat, adott esetben mellékelve az így módosuló Ajánlati lapot (ártáblázatot.) Nyertes Ajánlattevőnek az Indexálásra vonatkozó igényének írásbeli bejelentésére legkorábban a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos fordulónapot megelőző 30 nappal, legkésőbb a 12 hónapos fordulónapot követő 30 nappal van lehetősége. Ajánlatkérő köteles a fentieknek maradéktalanul megfelelő, a fentiekben rögzített időtartam alatt beérkező, hiánytalan igénybejelentés beérkezését követő 10 munkanapon belül ellenőrizni és a Nyertes Ajánlattevőnek írásban visszajelezni az igény megalapozottsága tárgyában. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő Indexálási igényét Ajánlatkérő megalapozottnak ítéli, úgy az egységárak az Indexálási igény szerint, de legfeljebb a fentiek szerint alkalmazandó KSH árindexnek megfelelő mértékkel, Ajánlatkérő írásos (e-mail útján megküldött, cégszerűen aláírt) visszajelzését követő munkanaptól kezdődően módosulnak. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő a részére nyitva álló időtartam alatt nem jelenti be az Indexálásra vonatkozó igényét, úgy azt az adott 12 hónapos időszak vonatkozásában már nem kezdeményezheti. Az Indexálás folytán módosuló egységárak a szerződés (következő) 12 hónapos fordulónapjához kapcsolódó Indexálásig nem változhatnak. Ettől eltérő számlázást Ajánlatkérő nem fogad el. Amennyiben nem kerül sor Indexálásra, úgy Ajánlatkérő megrendelést kizárólag a régi (előző 12 havi) egységárak alkalmazásával küldhet meg, amelyet Nyertes Ajánlattevő köteles befogadni és teljesíteni, valamint Nyertes Ajánlattevő kizárólag a régi (előző 12 havi) egységárak alkalmazásával bocsáthat ki számlát, illetve Ajánlatkérő csak ilyen számlát fogadhat be. A fentiek szerinti egységár változást a Felek az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó, előre ismert módosulásnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően. AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. Ajánlatkérő a BT-98 mezőben (IV.2.6. pont) megadott időtartam alatt 30 naptári napot ért (ajánlati kötöttség időtartama). Read full description ## CPV classification Repair and maintenance services Source Tenders Electronic Daily (EU) · Notice 58042-2026 [View official notice](https://ted.europa.eu/en/notice/58042-2026) Never miss a tender like this again Get AI summaries, deadline alerts and a bid pipeline for tenders matched to your business. Free to start. [Track tenders free](https://tendernation.io/register) [Buyer profile BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: past awards and live tenders](https://tendernation.io/buyers/bkm-budapesti-kozmuvek-nonprofit-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag) [Sector More Repair & maintenance services tenders](https://tendernation.io/sectors/repair-maintenance) ## More tenders like this [Repair and maintenance services of building installations – Marché d'exploitation des Installations de chauffage, de climatisation, traitement d'eau, de vapeur et de groupes électrogènes aux Centres Hospitaliers de Romorantin-Lanthenay et Vendôme-Montoire Type P1-P2-P3 · CH Blois Etablissement support du GHT Santé 41 · 30 days left · 18 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-6183-7217-9df5-7eaf0f5048fd/france-repair-and-maintenance-services-of-building-installations-marche-dex) [Repair and maintenance services of machinery – OC éénmalig groot onderhoud/herstel van trekkasten · Universiteit Antwerpen · 29 days left · 17 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156aa-0d29-7236-a054-8185a003e295/belgium-repair-and-maintenance-services-of-machinery-oc-eenmalig-groot-onder) [Repair and maintenance services of building installations – Exploitation, maintenance et entretien des installations techniques et gestion des énergies des juridictions des arrondissements judiciaires de Libourne, Bayonne, Dax et Mont de Marsan · Cour d'appel de Bordeaux · 39 days left · 27 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-aa66-7290-be0e-4041ceb1e324/france-repair-and-maintenance-services-of-building-installations-exploitatio) [Repair and maintenance services of medical and surgical equipment – Servicii mentenanță preventivă echipamente medicale · Spitalul Clinic de Urgenta SF. Pantelimon · 37 days left · 25 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-8ec5-71a7-89e3-ac566cee5379/romania-repair-and-maintenance-services-of-medical-and-surgical-equipment-se) [Repair and maintenance services of building installations – ENTRETIEN - MAINTENANCE DES TOITURES TERRASSES DES IMMEUBLES DE L'URSSAF ILE DE FRANCE · Urssaf Ile de France · 35 days left · 23 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156aa-0cfa-71b5-bde2-6fe071c7e927/france-repair-and-maintenance-services-of-building-installations-entretien) [Repair and maintenance services of firefighting equipment – Raamovereenkomst periodieke keuringen brandpreventie patrimonium Tuinwijk BV · Tuinwijk bv · 30 days left · 18 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-661c-716a-b40b-4b693c2ca83f/belgium-repair-and-maintenance-services-of-firefighting-equipment-raamoveree)