Source: https://tendernation.io/opportunities/01a1408d-2de9-706d-8bbb-3740d0bc5a9f/belgium-construction-work-amenagement-de-la-cour-saint-feuillien-et-de-ses-r closed BE open procedure # Construction work – Aménagement de la Cour Saint-Feuillien et de ses ruelles annexes, y compris construction d’un parking souterrain sur 2 niveaux. [Ville de Fleurus](https://tendernation.io/buyers/ville-de-fleurus) Estimated value Not stated Published 27 Mar 2026 Deadline Closed 17 Apr 2026 ## Who can bid - Open procedure Anyone can submit a full tender; there is no shortlisting stage. ## About this tender Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de la Cour Saint-Feuillien et de ses ruelles annexes, y compris construction d’un parking souterrain sur 2 niveaux. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Cour Saint-Feuillien, 6220 FLEURUS Code CPV : - 45000000-7 – Travaux de construction - 45112700-2 – Travaux d'aménagement paysager Numéro de marché : 2024/023 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : Voy. A2.92. Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par le Fonds européen de Développement Régional (FEDER). Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire doit impérativement avoir lieu avant le 30/07/2028. En effet, le pouvoir subsidiant exige en termes de délais que le décompte final soit soldé au plus tard le 31/08/2028. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités). Read full description ## CPV classification Construction work Landscaping work Source Tenders Electronic Daily (EU) · Notice 213916-2026 [View official notice](https://ted.europa.eu/en/notice/213916-2026) Never miss a tender like this again Get AI summaries, deadline alerts and a bid pipeline for tenders matched to your business. Free to start. [Track tenders free](https://tendernation.io/register) [Buyer profile Ville de Fleurus: past awards and live tenders](https://tendernation.io/buyers/ville-de-fleurus) [Sector More Construction work tenders](https://tendernation.io/sectors/construction-work) ## More tenders like this [Bannister Sports Centre Athletic Track Soft Market Testing Exercise · Harrow Council · 38 days left · 26 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a1540d-d9e4-71cb-ad57-1603e9042fec/bannister-sports-centre-athletic-track-soft-market-testing-exercise) [Hdc-1714 wadkins pavilion refurbishment · Harborough District Council · 39 days left · 27 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a155bf-f664-72f9-9823-a85d6cddbdc6/hdc-1714-wadkins-pavilion-refurbishment) [Design, supply, and Installation of Newbiggin Skatepark Extension · Newbiggin Town Council · 35 days left · 23 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a15552-19a2-7348-a5cc-3f5ae51ef934/design-supply-and-installation-of-newbiggin-skatepark-extension) [Tender for the design, supply, delivery and installation of a modular UNIT and associated works at ARC healthy living, irvinestown. peaceplus funded upgrade works · Fermanagh and Omagh District Council · 14 days left · 2 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a15552-1b74-73ec-a6f6-a1af37959997/tender-for-the-design-supply-delivery-and-installation-of-a-modular-unit-and-a) [ESPH AB RDC Sidley Depot (ESPH753) · Rother District Council · 49 days left · 7 Dec 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a15552-1d19-7155-8fe0-0d917105fca8/esph-ab-rdc-sidley-depot-esph753) [Demolition, Design and Construction of Howard's Lane Public Toilets, Howard's Lane, Wareham · Wareham Town Council · 88 days left · 15 Jan 2027](https://tendernation.io/opportunities/01a15552-1d8a-7277-bc5b-edc9a127ee5b/demolition-design-and-construction-of-howards-lane-public-toilets-howards-la)