Source: https://tendernation.io/opportunities/01a1407f-1e7a-7100-8b7a-fa70d10d9b5b/hungary-repair-and-maintenance-services-k2627-glutton-tipusu-utcai-porsziv

closed HU open procedure Suitable for SMEs

# Repair and maintenance services – K2627 – Glutton típusú utcai porszívó karbantartás

[BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság](https://tendernation.io/buyers/bkm-budapesti-kozmuvek-nonprofit-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag)

Estimated value

Not stated

Published

27 May 2026

Deadline

Closed

26 Jun 2026

## Who can bid

- Buyer says suitable for SMEs

    The buyer ticked “suitable for SMEs” on the notice. Anyone can still bid.
- Open procedure

    Anyone can submit a full tender; there is no shortlisting stage.

[More contracts for small businesses and VCSEs](https://tendernation.io/opportunities/for-small-businesses)

## About this tender

K2627 Glutton típusú gép karbantartása és eseti javítása BT-24 mező folytatása (II.2.4) Közbeszerzés leírása pont) Nyertes Ajánlattevő minden karbantartás és javítás elvégzése előtt Egyedi ajánlat készítése céljából állapotfelmérést/hibafeltárást végez Ajánlatkérő által e-mailen megküldött Egyedi írásbeli megrendelése (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) alapján. Az egyedi megrendelés visszaigazolására, és a teljesítési határidő számítására a megkötendő szerződés 4.3.3. pontjának harmadik bekezdésében foglaltak az irányadók. Nyertes Ajánlattevő az állapotfelmérés/hibafeltárás megrendelésének megküldése napját követő második munkanaptól számított, 2 munkanapos rendelkezésre állási időn belül köteles a gépet állapotfelmérésre/hibafeltárásra átvenni az egyedi megrendelésben rögzített helyszínen, a megkötendő szerződés 4.1. pontjának rendelkezései alapján. Nyertes Ajánlattevő állapotfelmérést/hibafeltárást követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a gép Nyertes Ajánlattevő általi, állapotfelmérés/hibafeltárást céljából történő átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles Ajánlatkérőt az Egyedi árajánlatában a szükséges munkáról és annak vállalási díjáról írásban tájékoztatni. Nyertes Ajánlattevő az Egyedi árajánlatában a nyertes ajánlatában tett megajánlás (ajánlattétel során beárazott ártáblázat/ajánlati lap) és/vagy a 6.1. pontban foglalt, árrésre vonatkozó rendelkezések alapján (azaz a 6. sz. ár szempontra tett megajánlás szerint) köteles részletezni a munka elvégzéséhez szükséges tartozékok és alkatrészek listáját és egységárát, a tartozékok és alkatrészek számított (összesített) egységárát, valamint a szükséges karbantartási munka nettó egységárát/a hibajavítás díját. Amennyiben az állapotfelmérés alapján készített Egyedi ajánlat sem részben, sem egészben, sem módosítva nem kerül megrendelésre, úgy az állapotfelmérésért, az árajánlatkészítésért és annak megküldéséért Nyertes Ajánlattevő egyszeri (alkalmankénti) állapotfelmérési/ hibafeltárási díj (Ft/alkalom) számlázására jogosult. Amennyiben Ajánlatkérő nem kéri a munka elvégzését, és a gép Nyertes Ajánlattevő telephelyén van, úgy Nyertes Ajánlattevő 5 munkanapon belül visszaszállítja az érintett gépet az átvétel helyszínére. Ez idő alatt tárolási díj nem számolható fel. Az Egyedi ajánlat elfogadása esetén Ajánlatkérő Egyedi megrendelést küld nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő az Egyedi megrendelést a felsorolt alkatrészek vonatkozásában akként állítja ki, hogy az abban már Nyertes Ajánlattevő által nyertes közbeszerzési ajánlatában (ajánlattétel során beárazott ártáblázat/ajánlati lap) vállalt egységár kerül feltüntetésre, figyelemmel az árrésre vonatkozó rendelkezésekre is (amennyiben releváns). Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kiadott valamennyi Egyedi megrendelést haladéktalanul köteles e-mail útján visszaigazolni, erre Nyertes Ajánlattevőnek a megrendelés megküldése napját követő 1 munkanap áll rendelkezésére. Ennek alapján Ajánlatkérő a teljesítési határidőt az egyedi megrendelés elküldése napját követő munkanap elteltéről számítja abban az esetben is, ha Nyertes Ajánlattevő részéről visszaigazolás nem történt. (Vagyis az egyedi megrendelés elküldésének napjától számított második munkanap lesz a teljesítési határidő első munkanapja, és így tovább). Az 1/a sz. mellékletben (ártáblázat/ajánlati lap keretében) megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 24 hónapra kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. A szerződés teljesítése során a Nyertes Ajánlattevő az 1/a sz. mellékletben nem szereplő alkatrész(ek) ellenértékét a beszerzési árára számolt árrés (a 6. számú árszempont esetében megadott, %-ban kifejezett érték) mértékével növelten számolhatja el. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő beszerzési árára vonatkozó számla devizában (pl. EUR. stb.) került kiállításra, úgy annak összege, ellenértéke ezen számla teljesítési dátumának napján érvényes MNB középárfolyamon kerül átváltásra HUF-ra. A nyertes ajánlattevő elvégzendő feladatok pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás, szerződés tervezet (vállalkozási keretszerződés tervezet) tartalmazza. BT-750 mező folytatása (Alkalmassági követelmény ismertetése – egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények rész): Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Árubeszerzésre vonatkozó cpv kód: 42972000-0 Tisztítógép alkatrészei

Read full description

## CPV classification

Repair and maintenance services

Source

Tenders Electronic Daily (EU) · Notice 358781-2026

[View official notice](https://ted.europa.eu/en/notice/358781-2026)

Never miss a tender like this again

Get AI summaries, deadline alerts and a bid pipeline for tenders matched to your business. Free to start.

[Track tenders free](https://tendernation.io/register)

[Buyer profile BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: past awards and live tenders](https://tendernation.io/buyers/bkm-budapesti-kozmuvek-nonprofit-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag) [Sector More Repair & maintenance services tenders](https://tendernation.io/sectors/repair-maintenance)

## More tenders like this

[Repair and maintenance services of building installations – Marché d'exploitation des Installations de chauffage, de climatisation, traitement d'eau, de vapeur et de groupes électrogènes aux Centres Hospitaliers de Romorantin-Lanthenay et Vendôme-Montoire Type P1-P2-P3 · CH Blois Etablissement support du GHT Santé 41 · 30 days left · 18 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-6183-7217-9df5-7eaf0f5048fd/france-repair-and-maintenance-services-of-building-installations-marche-dex) [Repair and maintenance services of machinery – OC éénmalig groot onderhoud/herstel van trekkasten · Universiteit Antwerpen · 29 days left · 17 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156aa-0d29-7236-a054-8185a003e295/belgium-repair-and-maintenance-services-of-machinery-oc-eenmalig-groot-onder) [Repair and maintenance services of building installations – Exploitation, maintenance et entretien des installations techniques et gestion des énergies des juridictions des arrondissements judiciaires de Libourne, Bayonne, Dax et Mont de Marsan · Cour d'appel de Bordeaux · 39 days left · 27 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-aa66-7290-be0e-4041ceb1e324/france-repair-and-maintenance-services-of-building-installations-exploitatio) [Repair and maintenance services of medical and surgical equipment – Servicii mentenanță preventivă echipamente medicale · Spitalul Clinic de Urgenta SF. Pantelimon · 37 days left · 25 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-8ec5-71a7-89e3-ac566cee5379/romania-repair-and-maintenance-services-of-medical-and-surgical-equipment-se) [Repair and maintenance services of building installations – ENTRETIEN - MAINTENANCE DES TOITURES TERRASSES DES IMMEUBLES DE L'URSSAF ILE DE FRANCE · Urssaf Ile de France · 35 days left · 23 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156aa-0cfa-71b5-bde2-6fe071c7e927/france-repair-and-maintenance-services-of-building-installations-entretien) [Repair and maintenance services of firefighting equipment – Raamovereenkomst periodieke keuringen brandpreventie patrimonium Tuinwijk BV · Tuinwijk bv · 30 days left · 18 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a156a9-661c-716a-b40b-4b693c2ca83f/belgium-repair-and-maintenance-services-of-firefighting-equipment-raamoveree)