Source: https://tendernation.io/opportunities/01a14065-4c97-7032-9b5e-023d4698977a/belgium-construction-work-construction-de-la-station-depuration-de-stree Open for bids BE open procedure # Construction work – Construction de la Station d'épuration de Strée [Igretec](https://tendernation.io/buyers/igretec) Estimated value Not stated Published 25 Sept 2026 Deadline 59 days left 17 Dec 2026 ## Who can bid - Open procedure Anyone can submit a full tender; there is no shortlisting stage. ## About this tender Marché de travaux : Collecte des eaux urbaines résiduaires du bassin hydrographique de la Sambre. Construction de la station d’épuration de Strée. Le marché a pour objet premier les études, l'établissement des plans, la réalisation, la mise en service d'une station de traitement d’eaux usées domestiques, d’une capacité administrative équivalente à 1 125 EH pour l’épuration des eaux usées de l’entité de Strée dans la commune de Beaumont. L’implantation se fera sur le territoire de la commune de Thuin. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Outre les études, les plans d'exécution, la réalisation et la mise en service de l’installation, l'entreprise a pour objet l'établissement des documents, autorisations, permis, prestations, fournitures, essais nécessaires à l'exécution des travaux, l'établissement d'un état des lieux avant et après travaux, dressé en présence du pouvoir adjudicateur ainsi que la réalisation des dossiers « après travaux » tels que décrit dans les clauses techniques. Les travaux sont situés en zone agricole soumise à aléa d’inondation faible par débordement. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Read full description ## CPV classification Construction work Sewage-treatment plant construction work Source Tenders Electronic Daily (EU) · Notice 663588-2026 [View official notice](https://ted.europa.eu/en/notice/663588-2026) Never miss a tender like this again Get AI summaries, deadline alerts and a bid pipeline for tenders matched to your business. Free to start. [Track tenders free](https://tendernation.io/register) [Buyer profile Igretec: past awards and live tenders](https://tendernation.io/buyers/igretec) [Sector More Construction work tenders](https://tendernation.io/sectors/construction-work) ## More tenders like this [Construction work – Construction de la Station d'épuration de Strée · Igretec · 37 days left · 25 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a14068-a0ab-70e1-82fa-ae57dff7ed41/belgium-construction-work-construction-de-la-station-depuration-de-stree) [Construction work – Construction de la Station d'épuration de Strée · Igretec · 37 days left · 25 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a1406d-571e-70ce-bbe4-0c14ee8d2c48/belgium-construction-work-construction-de-la-station-depuration-de-stree) [Sewer cleaning services – DIHEC-26-IDELUX-008 : Curage Bassin d'Orage BO1d'Arlon · IDELUX Eau · 25 days left · 13 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a14063-057e-7136-8c88-ea6620f0d691/belgium-sewer-cleaning-services-dihec-26-idelux-008-curage-bassin-dorage) [Structural engineering consultancy services – Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatif à l'opération de construction d'une nouvelle station de traitement des eaux usées au Sud du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg comprenant le suivi du marché de conception-réalisation · Eurométropole de Strasbourg · 15 days left · 3 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a14064-ae04-71ea-8567-12f5d6c1a500/france-structural-engineering-consultancy-services-marche-dassistance-a-mai) [Construction work – Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté)) · Association Intercommunale Générations Thiérache SC · 10 days left · 29 Oct 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a14065-d5f8-717d-b63b-eef628de8b6c/belgium-construction-work-marche-de-travaux-ayant-pour-objet-la-construction) [Construction work – Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté)) · Association Intercommunale Générations Thiérache SC · 17 days left · 5 Nov 2026](https://tendernation.io/opportunities/01a14062-c227-7394-9ce0-ef2923f7d670/belgium-construction-work-marche-de-travaux-ayant-pour-objet-la-construction)